Договор поставки и монтажа оборудования образец

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Договор поставки оборудования и монтажа станка | медицинского оборудования — скачать образец 2018 со спецификацией

  № 

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,<\p>

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,<\p>

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с Договором  обязуется передать , наименование которого указано в п.  Договора (далее по тексту — ), в собственность  и провести монтаж  и пусконаладочные работы, а  обязуется принять и оплатить  в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2.

 В товаро-сопроводительном документе и Спецификации  (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

документы, передаваемые вместе с  

1.3.

 гарантирует, что на момент заключения Договора,  принадлежит  на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, в отношении  обременения правами третьих лиц отсутствуют.

1.4.

Качество , передаваемого по Договору, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.  гарантирует  нормальную работу передаваемого  при условии соблюдения  инструкций по его технической эксплуатации.

1.5.

Стороны Договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация приобретаемого  должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями покупки его по Договору.

1.6.

Стороны согласовали необходимость упаковки  в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность  при перевозке и хранении.

1.7.

Гарантийный срок на  указан в Спецификации .

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

2.2.

Если за  календарных дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на следующий календарный год.

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Передать   в порядке и на условиях Договора.

3.1.2.

Передать   свободным от любых прав третьих лиц.  гарантирует, что  не состоит в споре и под арестом, не является предметом залога и т.п.

3.1.3.

Осуществить монтаж  и пусконаладочные работы в соответствии с условиями Договора.

3.1.4.

Одновременно с передать принадлежности , а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.1.5.

Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) , не подлежащего использованию в соответствии с предназначением по вине , в течение  календарных дней  со дня обращения . В случае невозможности устранения недостатков, либо возникновения таких недостатков  и более раз, обязан в течение  календарных дней со дня обращения заменить  на надлежащего качества.

3.1.6.

Возместить понесенные им убытки при изъятии у третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

3.1.7.

Письменно уведомить  о готовности  к передаче в месте нахождения  в течение  рабочих дней с момента готовности .

3.1.8.

После монтажа (подключения)  осуществить обучение специалистов правилам пользования . Дата проведения обучения согласуется Сторонами дополнительно.

3.2.1.

Принять  по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

3.2.2.

Оплатить  в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.2.3.

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие .

3.2.4.

Проверить соответствие  сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять  от транспортной организации с соблюдением соответствующих правил, регулирующих деятельность транспорта.

3.2.5.

В течение  календарных дней со дня получения  уведомить  о несоответствии  по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

3.2.6.

В случае, если  в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного  ,  обязан обеспечить сохранность этого  (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить . Необходимые расходы, понесенные  на ответственное хранение, подлежат возмещению .

Читайте также:  Ведение бухгалтерского учета имущества организации

3.2.7.

Оказывать необходимое содействие при осуществлении последним монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с условиями Договора.

3.3.1.

По своему выбору потребовать оплаты  либо отказаться от исполнения Договора, если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить .

3.3.2.

Приостановить передачу  до полной оплаты всего ранее переданного  по Договору.

3.3.3.

Потребовать от  оплаты , в случаях когда  без установленных законом или Договором оснований не принимает  от  или отказывается от его принятия.

3.4.1.

Отказаться от , если не передает или отказывается передать в течение  календарных дней со дня обращения относящиеся к принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2.

Отказаться от исполнения Договора, если  отказывается передать  .

3.4.3.

Отказаться от переданного и от его оплаты, а если оплата за произведена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если передал в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется в течение  банковских дней со дня получения соответствующего требования аналогичным оплате по Договору способом.

3.4.4.

При передаче   ненадлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, если  не заменит  ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по выбору :

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— безвозмездного устранения недостатков  в течение  календарных дней;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков  в течение  дней.

3.4.5.

В случае существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за  денежной суммы;

— потребовать замены  ненадлежащего качества , соответствующим условиям Договора.

3.4.6.

В случае передачи некомплектного  по своему выбору потребовать от :

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования  в течение  дней со дня получения  указанного требования. Если  в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования  о доукомплектовании ,  вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного  на  в согласованном Сторонами комплекте;

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.4.7.

Уведомив , отказаться от принятия , поставка которого просрочена. При этом , поставка которого произведена до получения уведомления, обязан принять и оплатить.

4.

Порядок поставки 

4.1.

Поставка  осуществляется  путем отгрузки .

4.2.

 передается  в месте нахождения  по адресу: .

4.3.

 осуществляет вывоз  силами перевозчика за счет .

4.4.

Риск случайной гибели или случайного повреждения переходит на с момента, когда передал перевозчику в порядке, предусмотренном Договором.

4.5.

Право собственности на  по Договору возникает у  со дня получения  .

4.6.

Передача   должна быть осуществлена  в соответствии с условиями Договора в срок до г.

4.7.

Досрочная поставка  может производиться только с письменного согласия .

4.8.

Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах, а также товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

5.

Порядок расчетов

5.1.

Оплата по Договору осуществляется в течение  банковских дней со дня получения   в соответствии с условиями Договора в сумме  () руб., в т.ч. НДС % в сумме  () руб.

5.2.

Стоимость монтажа  входит в стоимость .

5.3.

Стоимость обучения специалистов правилам пользования входит в стоимость .

5.4.

В случае отказа от монтажа стоимость услуг по монтажу , включенная в стоимость , не возмещается.

5.5.

В случае отказа от обучения специалистов стоимость услуг по обучению, включенная в стоимость , не возмещается.

5.6.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

6.

Монтаж  

6.1.

обязуется осуществить монтаж (подключение) на объекте (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу: , на следующих условиях:

6.1.1.

В срок не позднее  календарных дней с момента исполнения обязанности  по осуществлению передачи ,  обязан уведомить  о своей готовности к монтажу  на Объекте.

6.1.2.

В течение  рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п.  Договора, направляет специалиста/ов (далее по тексту – Специалист) на Объект для осуществления монтажа.

6.1.3.

Осуществив монтаж , Специалист осуществляет его тестирование на предмет работоспособности.

6.1.4.

По факту осуществления монтажа уполномоченные представители Сторон подписывают двусторонний акт.

В случае отказа от подписания данного акта, делается соответствующая отметка, при этом обязан в трехдневный срок с момента монтажа в письменной форме довести до замечания в отношении осуществленного монтажа и соответствующие предложения по их устранению. До подписания акта пусконаладочных работ эксплуатация запрещается, и имеет право опломбировать для выполнения этого условия.

6.2.

гарантирует выполнить монтаж в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

6.3.

В связи с обязанностью по монтажу обязуется:

6.3.1.

Обеспечить беспрепятственный доступ Специалиста к Объекту.

6.3.2.

Предоставить помещение (место) для осуществления монтажа .

6.3.3.

Не нарушать упаковку до момента прибытия Специалиста на Объект для осуществления монтажа . В случае нарушения указанного условия претензии по качеству и/или некомплекту могут быть отклонены .

6.3.4.

Обеспечить иные необходимые условия для осуществления монтажа .

7.

Ответственность сторон

7.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

7.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3.1.

В случае несвоевременной поставки   либо его части  в соответствии с условиями Договора, в т.ч. по количеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту),  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости недопоставленного  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

7.3.2.

В случае нарушения сроков устранения недостатков, предусмотренных п.  Договора, обязуется выплатить пени из расчета  процентов от стоимости такого за каждый день просрочки, но не более  процентов, за период со дня получения требования об устранении недостатков до дня их устранения.

7.3.3.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных п.  Договора, приведшего к изъятию у третьими лицами, кроме компенсации убытков , предусмотренной п.  Договора, обязуется выплатить штраф в размере  процентов от стоимости изъятого третьими лицами .

7.3.4.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п.  Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. от стоимости готового к передаче .

7.3.5.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных п.  Договора, обязуется выплатить штраф в размере  руб.

7.4.1.

В случае отказа  от приема  в нарушение п.  Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  процентов от стоимости такого .

7.4.2.

В случае несвоевременной оплаты    либо его части в соответствии с условиями Договора,  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости несвоевременно оплаченного  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

8.

Основания и порядок расторжения договора

8.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

8.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.3.1.

Если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить   или более раз.

8.3.2.

Если  в нарушение Договора неоднократно не осуществляет выборку .

8.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.4.1.

Если  в соответствии со сроками, предусмотренными п.  Договора, не передает  относящиеся к  принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

8.4.2.

Если  отказывается передать   .

8.4.3.

Если  передал  в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором.

8.4.4.

Существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.4.5.

Если  в указанный в п.   Договора срок не выполнил требования  о доукомплектовании .

8.4.6.

Неоднократного нарушения  сроков поставки .

8.4.7.

Если , в нарушение требований п. Договора, передал  , в отношении которого имеются права третьих лиц.

9.

Разрешение споров из договора

9.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

9.2.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в п.  Договора.

9.3.

Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п.  Договора, не допускается.

9.4.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

10.

Форс-мажор

10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

10.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

11.

Прочие условия

11.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

Читайте также:  Единая упрощенная декларация, образец заполнения

11.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12.

Список приложений

12.1.

Приложение № —  .

12.2.

Приложение № — (форма).

13.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:
От имени  __________  От имени  __________  

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/_dogovor-postavki-oborudovaniya/

Договор поставки оборудования

В отличие от договора поставки любого другого товара, договор поставки оборудования содержит условия, которые, помимо непосредственно доставки комплекта оборудования, часто предполагают проведение ещё ряда дополнительных работ.

Например, в такое соглашение включается информация о необходимости (или её отсутствии) проведения монтажных и/или пуско-наладочных работ.

Сам основной договор поставки оборудования, образец которого представлен ниже, нередко становится результатом предварительного договора поставки, заранее устанавливающего весь перечень условий.

Стандарты в составлении договора поставки оборудования

Предварительный договор поставки, заключаемый при приобретении оборудования,регламентирует права и обязанности заключивших сделку сторон и устанавливает срок, после истечения которого стороны должны будут подписать основной договор на тех же условиях. К существенным условиям договора, здесь относятся данные о предмете, сроках и стоимости оборудования и услуг монтажа.

https://www.youtube.com/watch?v=GTZQ9pg-HMM

Такое предварительное соглашение подписывается для того, чтобы гарантировать как сам факт заключения в будущем основного договора, так и закрепление взаимовыгодных условий, которые стороны уже готовы выполнить, но пока не могут этого сделать. Основной договор во всех существенных пунктах дублирует предварительный.

Классический образец договора поставки оборудования содержит следующие обязательные разделы (пункты):

  • Предмет договора. Помимо указания предмета поставки – комплекта оборудования и поставляемых запчастей к нему – вписывается подпункт, подтверждающий принадлежность оборудования поставщику как единоличному собственнику.
  • Порядок и условия поставки и приёмки. В раздел включается информация о сроках поставки, о правилах передачи техники и об обязательствах по проверке, осуществляемой до подписания акта о принятии.
  • Сумма договора и порядок расчёта. В разделе оговаривается объём сумм по контракту, валюта и форма перечисления после факта покупки-продажи. Кроме того, здесь находят отражение возможные нюансы предварительных и последующих финансовых отношений (авансы, задатки, отсрочка платежа или его части, погашение долга путём передачи готовой продукции сразу или под реализацию и т.д.).
  • Спецификация. Конкретизируется и детализируется фактический состав оборудования. В определённых форматах (например, формат рамочного договора) этот раздел может подписываться сторонами при договорённости о поступлении каждой новой партии комплекта оборудования или запчастей. В этом случае сам рамочный договор подписывается единожды, а спецификация с указанием количества и состава – при заказе новой партии.
  • Гарантийное обслуживание. Оговаривается срок действия гарантии и ответственность поставщика, который обязуется произвести ремонт за свой счёт в указанные в соглашении сроки в случае наступления гарантийного случая.
  • Упаковка. При транспортировке сложного оборудования третьей стороной отдельно оговаривается качество тары и, при необходимости, возможность дополнительной упаковки уязвимых узлов.
  • Ответственность сторон. В разделе перечисляются те санкционные меры, которые будут приняты в отношении стороны, нарушившей предыдущие условия.
  • Форс-мажор. Если выполнение своих обязательств не может быть исполнено из-за непреодолимых обстоятельств, в этом разделе перечисляются такие обстоятельства, которые снимают ответственность с каждой из сторон.
  • Порядок разрешения споров. В данном пункте стороны обычно стараются закрепить возможность мирного урегулирования спорных вопросов, однако указывают и арбитражную инстанцию, в которую можно обратиться в случае невозможности урегулирования конфликта.
  • Прочие условия. Среди специфических условий, в договоре указываются и причины, по которым он может быть аннулирован.

Скачать образец договора поставки оборудования.

Поскольку единого установленного образца спецификации для договора поставки в российских нормативных документах не предусмотрено, остановимся на выработанной практикой форме спецификации.

Спецификация договора поставки

Спецификация к договору поставки в каждом конкретном случае оформляется в наиболее удобном для обеих сторон виде. Нередко основной раздел дополняется табличным приложением со спецификацией.

В этом случае такое приложение становится неотъемлемой частью соглашения, о чём в договоре делается обязательное уведомление, а сам документ заполняется в двух экземплярах и подписывается участниками договора с соблюдением порядка заполнения (даты, номеров основного документа и приложения , реквизитов и др.).

Среди сведений, указываемых в таблице, содержаться:

  • номера узлов или элементов оборудования по порядку и их наименование,
  • количество каждого элемента,
  • единица измерения,
  • цена за единицу и/или общая сумма поставки,
  • данные об упаковке (таре) – при необходимости.

Спецификация может быть изменена в соответствии с положениями статьи 452 ГК, однако обе стороны должны дать на это согласие. Взамен существующей должна быть составлена новая актуальная спецификация.

На что следует обратить особое внимание при заключении договора?

Незначительных пунктов в грамотно составленном договоре нет, но на некоторые условия соглашения следует обратить отдельное внимание, если речь идёт об оборудовании.

  1. Условия осуществления монтажа, пусковых работ и отладки оборудования. Если предметом договора становится поставка сложного оборудования, требующего тонкой настройки, каждый из этих пунктов может рассматриваться отдельно от других и уточняться самостоятельно. Например, в соответствующих пунктах проговаривается, должен ли при находиться представитель компании-поставщика. Это условие, как правило, увеличивает величину стоимости по договору, поэтому стороны нередко отказываются от подобного представительства и размещают в соглашении пункт, по которому полный объём оплаты производится уже после производства пробной партии продукции. Заинтересованные в максимально быстрой оплате поставщики в таких случаях зачастую по собственной инициативе оказывают максимальную поддержку получателю.
  2. Специфика перехода права собственности в случае выявления неисправности оборудования. Описанный выше пример отсрочки полного объёма платежа до момента запуска и производства пробной партии позволяет избежать недоговорённости в случае выявления неисправности даже после установки оборудования.
  3. Ответственность поставщика не только за факт поставки, но и за выявленные во время гарантийного срока дефекты. Этот пункт, регламентирующий гарантийные обязательства, обычно всегда включается в типовой контракт, но не всегда проговаривается механизм исправления дефекта или получения компенсации в случае его обнаружения.
  4. В некотором оборудовании ключевые узлы требуют использования только оригинальных запчастей. Аналоги могут либо не работать вообще, либо со временем ухудшать качество продукции, произведённой на этом оборудовании. Чтобы такого не случилось, желательно среди условий отдельно вписать требование использовать только оригинальные запчасти, если это важно в конкретном случае.

Проблему с поставкой оборудования на предприятии может создать рассогласованность подразделений, участвующих в процессе приобретения.

Поскольку закупкой оборудования чаще всего занимаются снабженцы, которые не знают всех технологических особенностей объекта покупки, при заключении договора без привлечения технологов и механиков они рискуют не учесть важных параметров, которые следует вписать в контракт.

Представитель ответственного за запуск оборудования подразделения, участвующий в составлении договора, поможет избежать возможных ошибок.

Отзывы, комментарии и обсуждения

Источник: https://finswin.com/projects/dokumenty/dogovor-postavki-oborudovaniya.html

Образец договора поставки и монтажа торгового оборудования

Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде. 2. Качество и комплектность оборудования 1.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ 55586-95 “Оборудование кассовое торговое”, утвержденного Госстандартом России 01.01.1999г. 3. Цены и сумма договора 1.

Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по согласованной цене составляющей 1 800 0000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей со сроком действия до 31 декабря 2015 г. 2.

Тара и упаковка входят в цену поставляемых изделий и оплачиваются согласно установленной согласованной цены на товар. 3. Сумма поставки по настоящему договору составляет 1 800 0000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей. 4. Порядок отгрузки 1. Отгрузка кассового торгового оборудования производится автомобильным транспортом.

Договор поставки и монтажа оборудования

Поставщиком графика и времени проведения Работ на период производства Работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении Работ и т.п.); 4.2.3.2.

временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания. 4.2.3.3. 4.2.4.

Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. 4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее часов в день.

4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ. 4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и Оборудования. 4.2.8.ВажноСтороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным. 9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации. 10.2.
ВниманиеДанная продукция в последствии применяется для не бытового использования, а в промышленных коммерческих целях. Основные положения соглашения По условиям таких соглашений, одна сторона-участник должна за оплату передать в собственность второго участника оборудование. Далее, крайне важное значение имеют разделы о цене и описании предмета соглашения.Имеется в виду приведение максимально полных идентифицирующих данных. К соглашениям такого типа должны быть приложены многие документы о предмете.

Читайте также:  Как узнать статус заявления на патент

Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 11.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения. 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1.

Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 12.2.

Договор поставки торгового оборудования

После указания данных атрибутов, в тексте приводится преамбула. В ней определяются стороны-участники.

Источник: http://juristufa.ru/2018/04/18/obrazets-dogovora-postavki-i-montazha-torgovogo-oborudovaniya/

Образец договора поставки и монтажа оборудования — Адвокатское бюро

Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование. 2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю. 2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования. 2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.

Покупатель в течение рабочих дней рассматривает и утверждает Акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Работ.

Важно

В случае непредставления мотивированного отказа в -дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.

4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения.

После устранения замечаний, указанных в Перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п.4.1.8.

Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3.

Внимание

Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
12.5.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр.
адрес:

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.

адрес:

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ.

Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора. 5.6.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7.1.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. 7.2.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования. 7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 8.3.

Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4.

Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора.

В этом случае Стороны производят расчеты по Договору.

Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств. 9. АРБИТРАЖ 9.1.

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Положения п.7.

2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – . 7.7.

Образец договора поставки и установки оборудования

Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения Договора по вине Поставщика, он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в пункте 3.1., плюс пеня в размере, определяемой в соответствии с п.5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки Оборудования и Работ.

Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения Договора.

5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере % от суммы просроченного надлежащего к оплате по настоящему Договору платежа за каждый день просрочки, но не более % от цены Договора. 5.6.

Договор поставки и монтажа оборудования образец рк

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 12.6.

Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр.

/счёт:БИК: ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 14.

Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 11.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 12.2.

В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части.

Контактный телефон: . Контактное лицо – . 7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней. 7.8.

В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9.

Образец договора поставки и монтажа оборудования при 100 предоплаты

Поставщик гарантирует качество выполненных Работ и поставленного Оборудования по настоящему Договору в течение месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

Cтатья 7 Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3.

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки.

Источник: http://advokat-kramarenko.ru/obrazets-dogovora-postavki-i-montazha-oborudovaniya/

Ссылка на основную публикацию